Краснофлотский районный суд г. Хабаровска рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к организации, оказывающей услуги по строительству надворных построек.

Хабаровчанин заключил с организацией договор подряда на строительство бани на его земельном участке. Стоимость работ составила 900 000 рублей, срок исполнения — 60 рабочих дней. В день заключения договора истец внес предоплату в размере 450 000 рублей.

По истечении установленного срока исполнитель работы не начал и предложил заказчику подписать дополнительное соглашение о продлении сроков. Однако даже после окончания дополнительного периода подрядчик к строительству так и не приступил. Досудебная претензия потребителя была проигнорирована. Кроме того, организация заблокировала номер телефона истца, лишив его возможности получать информацию о ходе выполнения обязательств.

В ходе рассмотрения дела факты нарушения ответчиком условий договора и прав потребителя нашли свое объективное подтверждение.

Суд пришел к выводу, что длительное неисполнение обязательств является существенным нарушением, дающим истцу право отказаться от договора и потребовать возврата уплаченных средств.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме: договор расторгнут, с ответчика взысканы предоплате в размере 450 000 рублей, неустойка и компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей. Также с подрядчика взыскан штраф в размере 50% от общей суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Решение суда не вступило в законную силу.